锻造施工合同管理PPTX

本资源内容:

一、工程合同管理的定义
二、建设工程合同管理主要内容
三、建设工程合同体系
四、施工合同管理

以下为资源内部分内容展示,详情请下载完整版的PPT,共计113页…

探讨案例1: 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套
施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。甲方在乙方 进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂 停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发 现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为 乙方延迟交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工 是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此 延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙 方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。

探讨对策1: 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)
》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取 书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式 确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协 议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求 临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面 的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议, 对此只能以书面合同规定为准。

探讨对策2: 在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有
索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根 据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼 要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承 担责任,故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工 程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期 交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

探讨案例2: 某汽车制造厂土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有
遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石 的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,因此造成了实 际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢, 使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标准推算,又影响工期2 个月。为此承包商准备提出索赔。
问题: 1.该项施工索赔能否成立?为什么? 2.在该索赔事件中, 应提出得索赔内容包括哪两方面? 3.在工程施工中,通常可以提供得 索赔证据有哪些?

探讨对策:
问题1: 答:该项施工索赔能成立。施工中在合同未标明有坚硬岩 石的地方遇到更多的坚硬岩石,属于施工现场的施工条件与原来的勘 察有很大差异,属于甲方的责任范围。
问题2: 答:本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难,导 致工期延长,相应产生额外工程费用,因此,应包括费用索赔和工期 索赔。
问题3: 答:可以提供的索赔证据有: 1.招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程
图纸、技术规范等;

2.工程各项有关设计交底记录,变更图纸、变更施工指令等;
3.工程各项经业主或监理工程师签认的签证;
4.工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等;
5.工程各项会议记要;
6.施工计划及现场实施情况记录;
7.施工日报及工长工作日志、备忘录;
8.工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录;
9.工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工日期;
10.工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录;
11.工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录;

12.工程有关施工部位的照片及录像等;
13.工程现场气候记录,有关天气的温度、风力、降雨雪等;
14.工程验收被告及各项技术鉴定报告等;
15.工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据;
16.工程会计核算资料;

探讨案例3: 某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范
围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主 在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填 压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考 虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任 务,并与建设单位签订了固定价格合同。然而,施工单位在开挖基坑 时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土, 且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。

问题:
1.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承 包商应该怎么办?
2.对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后,甲乙双 方需要注意哪些时效性问题?
3.根据修改的设计图纸,基坑开挖要加深加大,造成土方工程量 增加,施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物,造成 承包商部分施工人员和机械窝工,同时承包商为保护文物付出了一定 的措施费用。请问承包商应如何处理此事?

探讨对策:
问题1: 答:在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时, 承包商应根据 《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,及时通知甲方, 要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。
问题2: 答:在出现变更工程价款和工期事件之后,主要注意: 1.乙方提出变更工程价款和工期的时间;
2.甲方答复的时间;
3.双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决方式和时间。

问题3: 答:
1.在接到设计变更图纸后的14天内,向甲方提出变更工程价款和工期 顺延的报告。甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复,若同意该报告, 则调整合同;若不同意,应进一步与甲方就变更价款协商,协商一致后, 修改合同。如果协商不一致,按工程承包合同争议的处理方式解决。
2.发现出土文物后,首先应在4小时内,以书面形式通知甲方,同时采 取妥善的保护措施;其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求,并 提供相应的计算书及其证据。

探讨案例4: 如何认定开工时间?
建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工 通知或开工报告发出后,仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时 间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间确定。

探讨案例5: 如何认定工期顺延?
发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不 能顺延的,该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工 期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约定。

探讨案例6: 哪些证据可以作为工程量、工程价款的结算依据?
双方当事人在建设工程施工过程中形成的补充协议、会议纪要、工 程联系单、工程变更单、工程对帐签证以及其他往来函件、记录等书 面证据,可以作为工程量计算和认定工程价款的依据。

探讨案例7: 施工过程中谁有权利对涉及工程量和价款等相关材料进行签证、确
认?
要严格把握工程施工过程中相关材料的签证和确认。除法定代表人 和约定明确授权的人员外,其他人员对工程量和价款等所作的签证、 确认,不具有法律效力。没有约定明确授权的,法定代表人、项目经 理、现场负责人的签证、确认具有法律效力;其他人员的签证、确认, 对发包人不具有法律效力,除非承包人举证证明该人员确有相应权限。

探讨案例8: 对“黑白合同”如何结算?
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与中标合同实质性 内容不一致的,不论该中标合同是否经过备案登记,均应当按照最高人民 法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十 一条的规定,以中标合同作为工程价款的结算依据。 当事人违法进行招投 标,又另行订立建设工程施工合同的,不论中标合同是否经过备案登记, 两份合同均为无效;应当按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同 纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定,将符合双方当事人的真实 意思,并在施工中具体履行的那份合同,作为工程价款的结算依据。

企业施工合同管理课件

发表回复

后才能评论